三方协议书

三方协议书(15篇)

随着社会不断地进步，协议在生活中的使用越来越广泛，签订协议是解决纠纷的保障。想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧，以下是小编精心整理的三方协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。

甲方：

乙方：

住所地：

住所地：

法定代表人：

法定代表人：

电话：

传真：

电话：

传真：

丙方：沈阳飞龙药业有限*司

住所地：新民市工业园区

法定代表人：朱*威

电话：传真：024--27517779

鉴于：

1、甲方与乙方已签订买卖合同;

2、丙方具有可靠的信誉。

因乙方为自然人不具备企业独立法人银行账号，故委托丙方代为收款和转账，为保障甲乙双方权益和经济安全，甲乙丙三方经过平等协商，达成如下协议：

第一条：交易流程

1、甲方向乙方支付货款或其他业务款项时，需提前通知丙方详细付款情况。

2、乙方经征求甲方和丙方同意后，甲方可以向丙方账户汇款。

3、丙方确认甲方付款到帐后，应在三个工作日内通知甲乙双方。

4、丙方无条件在任意时间将代收款项支付给乙方。

第二条：权利与义务

(一)甲方的权利与义务：

1、保证买卖的真实性、合法性;

2、根据丙方通知及时采用适当汇款方式将款项划入丙方账户。

3、承诺与乙方之间任何经济纠纷不得牵涉丙方。

(二)乙方的权利与义务：

1、保证买卖的真实性、合法性;

2、有义务提供与甲方经济往来的详细情况，并承诺与甲方之间任何经济纠纷不得牵涉丙方。

(三)丙方的权利与义务

1、收到甲方款项后三日内向甲乙双方发出款项到账通知;

2、及时按照乙方要求支付款项。

3、有权向乙方要求有偿服务，服务费用另行商议;

第三条：违约责任及免责条款

1、甲方与乙方没有及时履行买卖合同义务的按照双方买卖合同约定处理，任何纠纷与丙方无关;

2、丙方不对其他任何事项承担任何责任，丙方也不对买卖合同的真实性、甲乙双方的资质提供任何担保，与买卖合同有关的一切责任由甲乙双方承担。

第四条：其他条款

1、本协议一式三分，甲乙丙各执一份，三方签字盖章后生效;

2、协议履行中产生的争议由三方协商解决，协商不成的三方有权向丙方所在地人民法院提起诉讼依法解决。

甲方：

日期：

乙方：

日期：

丙方：

日期：

甲方：_____________

乙方：_____________

丙方：_____________

为妥善解决_____________合同的欠款问题，甲、乙、丙三方经协商，丙方作为第三方为甲方还款，现三人依法达成如下还款协议，以资信守：

风险告知：还款协议书的目的是债务人向债权人承诺及时还款。除了还款进度和违约责任的承诺外，对于欠款的性质、时间、金额也必须明确，以免双方对该笔款项的内容认定不一而产生纠纷。此外，正常情况下，金额的填写最好包括大写和小写两种方式，以供对照，尽可能避免笔误或后期改动等情况。

第一条、甲乙丙三方经一致确认：截至本协议签署之日，甲方还欠款乙方人民币________元(小写：￥________ )。

第二条、甲乙丙三方一致同意，丙方依本协议作为第三方将上述甲方应还欠款直接支付给乙方，即由丙方依原合同约定付款时间方式向乙方支付共计人民币________元(小写：￥________ )。

第三条、陈述、保证和承诺

1、甲方承诺其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的委托还款并能够独立承担民事责任;

2、若丙方未按原合同约定代甲方及时足额支付货款，甲方将承担连带责任;

3、丙方其依法设立并有效存续，代为支付原合同中甲方的应付货款并能独立承担民事责任;

4、丙方接受甲方委托履行原合同还款义务已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。

第四条、本协议生效后，如果丙方履行义务后，乙方应向已甲方出具抬头为甲方全称的发票。

第五条、违约责任

1、如丙方未按本协议约定履行义务，甲方仍需按原合同及其他法律文件履行义务，并承担逾期付款的违约责任。

2、各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任，违约方须向另一方作出全面赔偿。

第六条、争议纠纷解决

本协议在履行过程中发生的争议，由当事人协商解决;协商不成的按下述第_______种方式解决。

1、提交_____仲裁委员会仲裁。

2、依法向人民法院起诉。

第七条、其他约定

1、如本协议无效或被撤销，则甲方仍继续接原合同及其他法律文件履行义务。

2、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。

3、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

4、本协议未写事宜，双方应当协商解决。

甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________ 丙方(公章)：__________

法定代表人：__________ 法定代表人：__________ 法定代表人：__________

______年_____月____日 ______年_____月____日 ______年_____月____日

甲方：XX人力资源有限公司

乙方：XX学校

丙方：

根据甲、乙、丙共同承担的责任与义务，解决及配合教育学管理、日常安全、定向就业安置等各方的约定，就丙方同意让甲方定向分别安置12580、10086客服、太平洋客服呼叫、电子应用岗位工作，甲、乙、丙三方遵循各自的有关约定达成如下协议：

一。甲方按排丙方定向安置实习、实训、就业地点：

1.12580，10086客服专业，太平洋客服呼叫专业在**省**市。

2.其它。

二。甲方的责任及义务

1、负责定向委培班的学员安置实习、实训、就业工作；

2、负责定向企业的人力资源要求动态及时反馈给乙方；

3、负责丙方：

（1）第二年12580、100 ……此处隐藏17515个字……>

____年____月____日

建设方: (以下简称甲方)

总包方: (以下简称乙方)

分包方: (以下简称丙方)

为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。

一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。

三、合同工期: 根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天(日历天)，自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。

四、工程质量:

1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。

2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。

3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。

五、合同价款: 合同定价(大写):暂定人民币 元整 (小写): 元，工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。

六、决算依据: (XX 版)《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 (XX 版)工取费定额》 ;材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》(xx 栏)，取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

七、合同价款调整: 设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。

八、工程款支付: 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

九、建设方责任

1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。

2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

十、总包方的工作

1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

2、负责现场临时水电的统一管理。

3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

十一、分包方的工作

1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。

2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。

4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。

7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。

8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。

9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

甲方：

乙方：

丙方：

经各方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地转让事宜达成协议如下：

一、地块概况

１．该地块位于 ，土地面积为 平方米（折 亩）。宗地四至及界址点座标详见附件国有土地使用证。

２．现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。

二、转让方式

１．甲方保证通过土地挂牌形式把该地块转让给乙方，并确保该地块的容积率大于等于 ，绿化率不少于 ％，土地用途为商业、住宅用地。

２．土地的转让价为 万元／亩［包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、青苗补偿费、空中或地下的管线（水、电、通讯等）迁移费和土地管理费］，转让总价为人民币 万元。

３．乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款：第一期定金，地价款的 ％，计人民币 万元，付款时间及条件：双方签订协议书，且已办好土地挂牌手续并在本条第四款规定的抵押登记手续办妥后 天内支付；第二期，付清余款，计人民币 万元，付款时间及条件：在乙方签订国有土地使用权出让协议， 取得该土地的国有土地使用证后 个工作日内支付。

４．为保证前款第一期地价款的及时支付，丙方同意提供两宗土地的国有土地使用权作为抵押担保，抵押的土地使用权面积为 平方米（详见成国用（）字第 号和成国用（）字第 号），抵押担保的范围与甲方承担的责任的范围相同。双方同意在本协议签订后 天内到当地土管部门办理抵押登记手续，抵押期限至 乙方取得机投镇 亩土地的国有土地使用证之日止。

５．该项目由乙方独立运作，盈亏自负。甲方愿意帮助乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后，项目净利润率超过 ％的，超过部分净利润乙方同意与甲方五五分成。

三、违约责任

１．甲方诚邀乙方参与其 亩土地的公开挂牌处理事宜，并承诺创造条件让乙方取得该块土地，若乙方未能取得该地块，甲方愿意双倍返还定金，计 万元，甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起 个工作日内支付此款。

２．乙方未能按时支付地价款，应以每日未付部分的万分之 点作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过 个工作日，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。

３．甲方应对乙方承担连带责任。

四、其他

１．在挂牌出让过程中，乙方仅承担应由受让方承担的土地契税和交易费用，其他有关营业税等均由甲方承担。

２．乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。

３．本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

４．本协议在执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院裁决。

５．本协议经各方代表签字盖章后生效。

６．本协议一式六份，三方各执两份。

甲方（盖章）：

代表：

时间： 年 月 日

乙方（盖章）：

代表：

时间： 年 月 日

丙方（盖章）：

代表：

时间： 年 月 日